实用的工程协议书四篇
在当今社会生活中，我们都跟协议有着直接或间接的联系，协议对双方的事务履行起到积极作用。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的工程协议书4篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程协议书 篇1
总包方：____(以下简称甲方)
分包方：____(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市政府〔1984〕×号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称：____
二、工程地点：____
三、工程编号：____施工许可证号：____营业执照号：____
四、分包工程范围及工程量(附预算书)
五、分包工程期限 年 月 日开工、 年 月 日竣工。
六、分包工程人工费用____元。
七、乙方投入工种及人数 人。
第二条 工程结算
按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。
二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条 分包工程人工费单价
一、单位工程分包，每预算工日为 元。实行单方平方人工费包干，每平方米 元。
二、单项内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为 元。达到合格的每预算工日为 元。实行分项人工费包干每平米 元。
三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为 元。
四、清工每工日为 元。
五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为 元。
六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包)为 元。
七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为 元。
八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)。
第七条 材料供应管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的`限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。
第八条 施工机具
一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。
二、手持操作工具，由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。
第九条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条 违约责任
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条 附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
二、本合同一式 份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送 备案。
三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。
四、双方商定的其他条款：
1.
2.
3.
4.
第十二条 合同附件及有效期
一、合同附件：
1.工程预算书;
2.
3.
二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
本合同签订日期 年 月 日
工程协议书 篇2
甲方（接受方）：
乙方（移交方）：南京市浦口区农业技术推广中心
为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在使用过程中甲乙双方的安全责任，保护相关人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，签订本协议，双方应认真履行。
本着充分利用资源和工程设施的原则，甲、乙双方现就规模畜禽场沼气治理项目工程资产移交达成如下协议。
一、移交范围、期限和地点
1、移交范围。范围详见农业基本建设项目竣工验收表中的工程建设内容。
2、移交日期。 年 月 日。
3、移交地点。 沼气项目工程现场
二、双方的权利与义务
1、 甲方应履行如下职责
对本单位使用过程中安全工作负直接责任。具体内容如下：
１、组织安全生产管理机构，并明确责任到人。
2、培训一定数量的专业技术人员和操作人员，应持证上岗，对工作要认真负责，并严格按操作规程作业，确保工程安全稳定运行。
3、接受乙方的沼气工程安全使用知识培训，禁止违章作业。
4、使用过程中应注意防火、防爆工作，沼气贮气柜周边严禁堆放易燃易爆物品，同时禁止吸烟以及明火产生。
5、灶具应安装在通风、明亮的室内，若有异味应立即开门开窗通风，此时禁止明火，关闭总阀门并排查漏气点，及时修复。
6、定期巡查，发现问题及时纠正，沼气工程检修时，严格按操作规程要求操作，防止火灾、爆炸和人生窒息事故的发生。
7、贮气柜避雷针每年雷雨季节前必须做好检修、保养以及检测工作。
8、抢修沼气贮气柜应由专业施工队伍进行，并制定安全技术方案。
9、具有在规定的期限内，取得移交资产的处置权（所有权、使用权及安全责任等）；具有确定移交方所移交资产的范围、数量和质量的权利。在本协议签订后，在规定的时间内办理完成资产接收确认手续。
2、 乙方应履行如下职责
具有提交所移交资产范围、数量的建议权。具有配合工程施工方移交资产、并协助清理资产的义务；向接受方提供的各种资产的资料均具有真实、合法和有效性。
三、其他
本协议一式两份，协议双方各执一份，并具备同等法律效力。本协议自双方法定代表人签字之日起生效。
资产移交方（盖章）： 资产接受方（签字）：
（盖章）
年 月 日
工程协议书 篇3
订立合同各合作人：
工程部：_________
设计部：_________
第一条 合作宗旨相互尊重，双赢为目的，在密切的配合中共同发展。
第二条 合作经营项目和范围
_________
第三条 合作期限
合作期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第四条 出资额、方式、期限
1、合作人_________以技术方式出资及相应的设计书籍，以_________元计算。
形式是合作协作工作，相互协助、配合，不存在股份制合作，独立核算，自负盈亏。
房租为每月_________元，用两张效果图代替，以月为单位，不得累计。
2、设计费项目合作的几种形式
（1）设计项目由_________介绍，项目作成后，按设计费的10%提点归介绍人所得。
（2）共同合作的项目作成后，工程部并负责与甲方协调和收款任务，以每平方米的单价为基础，分别为：
每平方米45元，20%
每平方米65元，30%
每平方米85元，40%
分成，分成所得归工程公司所得，按工程公司内部股份，自行分配。
（3）投标项目，如工程部委托设计部作设计，应以实际合作方式进行，每张图单价以公司内部报价单为准，中标后，以整体设计费提点，提点方式以公司内部合作设计费报价单为准。
（4）如工程项目不用投标，工程部直接委托设计部作设计，以双方商定的点数提_________%，或一共多少费用即可。
第五条 盈利分配，甲方付清设计费后，以_________为限，按比例分配，5日内完成，届时不分配，应有相应合理的理由，不得随意拖延，否则视为违约，责任自负。
第六条 合作、退作
1、参与合作
（1）需承认本合同；
（2）需全体合作人同意；
（3）执行合同规定的权利义务。
2、解除合作
（1）需有正当理由方可解除合作；
（2）解除合作时以不影响双方利益为准。
（3）解除合作需提前_________月告知其它合作人并经合体合作人同意。
（4）未经合作人同意而自行解除合作给合作人造成损失的，应进行赔偿。
第七条 合作负责人及其它合作人的权利
1、为合作负责人。其权限是：
（1）以外开展业务，订立合同；
（2）对合作事业进行日常合作管理；
2、其它合作人的权利：
（1）参与合作事业的管理；
（2）听取合作负责人开展业务情况的报告；
（3）检查合作帐册及经营情况；
（4）共同决定合作重大事项。
第八条 禁止行为
1、未经全体合作人同意，禁止任何合作人私自以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合作，造成损失按实际损失自行赔偿。
2、禁止合作人经营与合作竞争的业务。
3、禁止合作人再加入其它合作。
4、如合作人违反上述各条，应按合作实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合作人决定除名。
第九条 合作的终止及终止后的事项
1、合作因以下事由之一得终止：
（1）全体合作人同意终止合作关系
（2）合作事业完成或不能完成
（3）合作事业违反法律被撤销
（4）法院根据有关当事人请求判决撤销
2、合作终止后的事项：
（1）即行推举清算人，并邀请_________中间人或_________公证员参与清算；
（2）清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合作人和第三人，其价款参与分配；
（3）清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合作财产不足清偿部分，由合作人按出资比例承担。
第十条 纠纷的解决
合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
第十一条 本合同自订立、双方签字后之日起生效并开始营业。
第十二条 本合同如有未尽事宜，应由合作人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十三条 其它
第十四条 本合同正本一式_________份，合作人各执一份，送_________各存一份。
甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________
授权代表人（签字）：_________ 授权代表人（签字）：_________
签约时间：_________年___月___日
工程协议书 篇4
项目合作协议（以下简称甲乙双方）
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着公平、公正、平等的原则，订立合作协议如下：
一、甲方就 土石方工程介绍给乙方 施工完成。
二、乙方按照双方协议给甲方的咨询费即0.60元/m3，按实际完成工程量支付。
三、乙方在签订合同进场后，先付人民币大写：伍万元（￥50000.00元），其中每个月按实际完成量支付当月的返点。
四、签订合同时，乙方支付给甲方的伍万元在以后的结算中扣除。
五、本协议在合同签订进场后生效。
六、本协议一式叁份，甲方一份，乙方贰份。
七、若有争议，双方进行协商解决。
甲方： 乙方：
年 月 日
【工程协议书】相关文章：
1.建筑工程协议书
2.拆迁工程协议书
3.工程协议书
